有关工程合同集锦6篇
随着人们法律意识的建立,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编为大家收集的工程合同6篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
工程合同 篇1甲方:_________(以下简称_________)
乙方:_________
一、工程名称:_________
二、工程地点:_________
三、承包形式:包工包料
四、工程内容
_________
五、工程造价
本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起,甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元,在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程算书结清,金额多退少补。
六、双方责任
1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。
八、安全质量措施费,250kYA及以下为伍百元,315kVA及以上为壹仟元,1000kVA及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取,设计费按勘察设计费用规定收取,变压器验收费按2元/KVA计取(编入决书)。
九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方委托乙方供应,工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。
十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。
十一、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十二、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,每份具有同等效用。
十三、 本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。
甲方(签章):_________? 乙方(签章):_________
法定代表人(签章):_________ 法定代表人(签章):_________
委托代表:_________ 委托代表:_________
开户银行:_________ 开户银行:_________
帐 号:_________ 帐 号:_________
电 话:_________ 电 话:_________
签订时间:_________年___月___日 签订时间: _________年___月___日
协议签订地:_________ 协议签订地:_________
工程合同 篇2一、加强建设工程合同管理的必要性
1.加强建设工程合同管理是市场经济的要求。
为了适应当前市场经济的发展趋势,我国政府与相关管理部门必须及时转变传统的市场管理观念与方式,摒除以往通过行政命令方式所进行的强制性管理,灵活运用经济、法律、法规等多种手段进行市场调节,确保市场经济发挥出自身的最大功效。而作为建筑市场的主体,建筑工程承包商要实现经济效益与社会效益最大化,必须遵循市场规律,健全自身的内部管理体系,而作为其内部管理中的重要组成部分,强化工程项目的合同管理,符合我国市场经济的发展规律。
2.加强建设工程合同管理是规范建设各方行为的需要。
在当前建筑市场中,仍存在着一些交易不规范、缺乏诚信以及与法律相冲突的现象,表明建筑工程建设的参与者缺乏必要法制观念,并且还未充分认识到市场诚信的重要性。在实际交易中,工程合同对建筑双方并未起到明显的约束作用,不正当竞争行为发生几率较大,扰乱了正常的建筑市场经济秩序。因此,政府及相关部门加强建筑合同管理,有助于维护建筑市场的经济秩序,为建筑市场的快速发展提供保障。
二、建设工程合同管理的显著特征
1.合同签订存在歧义。
在工程项目建设中,工程合同发挥着较大的影响作用。一旦工程中出现纠纷,就必须按照所签订的具备法律效应的工程合同进行责任划分与赔偿,直接影响到赔偿的结果,因而必须确保合同的严谨与缜密。但是,工程建设是一项极为庞大的工程,涉及的影响因素较多,而工程合同是在工程建设前所签订的,难以考虑到工程中可能出现的各类状况,并且在其定义上,也易出现歧义。
2.合同管理涉及部门多。
工程项目合同涉及单位部门较多,包含业主、承包商、施工单位、监管单位、材料供应单位、运输单位等,相互关系较为复杂,只有在确保各单位认真履行职责并相互协调配合的情况下,才能保证工程项目建设的顺利开展。
3.合同有效期较长。
建筑工程往往工程量较大,所需工期较长,致使工程合同的有效期被延长。工程项目建设是一项复杂的长期工程,其内容包含招标、签订合同、制定方案、工程施工、竣工等,通常需要两年以上的时间才能全部完工。因此,工程合同所涉及的工程任务量较多,承包商要达成合同的全部要求,难度较大。在合同履行过程中,一个极小的疏忽也可能引发重大的经济损失,因而合同管理必须与工程项目建设保持同步,并确保其管理功效始终得到最大发挥。
4.合同变更几率大。
建筑工程的涉及面较广,在工程项目的建设过程中,实际情况可能与预期存在较大偏差,必须进行合同的调整与变更。因此,必须对工程合同采取动态管理模式,以确保施工单位的合理、合法利益。
三、目前建设施工合同管理中存在的主要问题
1.合同双方法律意识淡薄。 ……此处隐藏5265个字……p>
1、本合同的承包范围:以甲乙双方签字确认的施工图纸为准,详见附件一图纸。
2、以报价内容(详见附件二)为准。
第二条 技术要求与质量标准
一、技术要求
1、施工方案以甲方签字确认的设计图方案为准。确需更改设计方案的,须经甲方签字同意确认后,方可实施更改。
2、设备的采购及安装方案以经甲方同意的设计图、选型方案为准,涉及调整的,须经甲方书面签字确认后,方可调整。
二、质量标准
应符合中华人民共和国标准《GB50073-20xx洁净厂房设计规范》,
《GB50591-20xx洁净室施工及验收规范》以及其他相关法规标准的要求。
三、质量保证
1、凡由乙方供货的材料、设备,须符合相应规范要求,对不符合规范要求的材料和设备乙方不得安装和使用,若因此给甲方带来的工期延误等一切损失由乙方承担。
2、工程现场乙方全面负责安装施工现场的所有工作,甲方委派人员协调配合。
3、乙方施工人员必须遵守甲方以及施工所在地的物业管理部门的相关规定,乙方在施工前,应与施工所在地的物业管理相关部门进行充分沟通,了解相关管理规章制度。乙方不得损害甲方、相关第三方以及物业管理部门的利益,由此造成的经济损失由乙方全部承担。
4、乙方应有施工资质,并向甲方提供单位资质相关证明。
5、乙方应有具体的质量保证管理系统及措施。
6、乙方在施工过程中,发现问题应立即返工至合格。如有必要,甲方监理人员出具书面整改通知,并限期整改,由乙方签字确认整改方案,并在限期内整改完毕。若限期内仍未落实,甲方可下令停工,由此造成的材料、设备以及工期延误等全部损失由乙方承担。
五、项目施工与范围
1、
2、化水系统及地面工程。
第三条工程期
一、开工日期 具体开工日期:预付款到帐壹拾个日历日内施工人员及部分材料进场。
二、施工期
1日期起伍拾个日历日内,乙方需按照合同约定,完成施工全部内容,甲乙双方签订竣工验收单。
2、乙方工程材料进场时,由甲方指定货物堆放地点,工程材料的安全由乙方负责。
3、乙方负责所购设备的安装、调试等相关工作。
三、施工过程中,若因乙方的原因(如设备未到、材料未到、人员管理、施工方法等原因)而造成的工期延误,乙方应支付甲方工程延误费,即每延误一天,需向甲方支付合同约定工程总造价的1%(即人民币 元整),若总工期延误超过贰十个日历日,甲方有权终止合同,同时乙方需向甲方赔偿违约金,违约金金额为合同约定工程总造价的20%(即人民币。若此违约金不足以弥补甲方因此造成的损失,乙方除此违约金外,需另行赔偿甲方的损失。
第四条 工程造价及付款方式
一、合同约定工程总造价为: (详见附件二报价单)
二、付款方式:
1.本合同双方签字生效后,甲方向乙方指定账户支付合同约定工程总造价的30%,即人民币
2.乙方将工程用全部主要材料进场,乙方工人开始施工十天内,甲方向乙方指定账户支付合同约定工程总造价的30%,即人民币 元整;
3、当乙方空调进场、主体框架搭建完毕、吊顶已经封顶完毕后,甲方向乙方指定账户支付合同约定工程总造价的10%,即人民币 元整;
4、工程竣工,甲乙双方签订竣工验收单后,甲方向乙方支付同约定工程总造价的10%,即人民币 元整;
5、工程调试完毕,经第三方检验机构(上海慧济计量检测有限公司)验收合格后,甲方向乙方支付合同约定工程总造价的15%,即人民币 元整;
6、剩余5 %即人民币元整为工程质保金,交付后一年内若工程无质量问题,则1年后无息付清;若工程出现质量问题,所发生的维修费以及给甲方带来的经济损失由甲方在保证金中扣除。
第五条 双方责任
一、甲方应组织施工图会审,提供乙方施工所需的水源和电源等必需条件。
二、为保证工程按时、按质、按量顺利完成,甲方应积极配合安装施工现场的协调工作。
三、乙方所有施工及管理人员严格遵守甲方及施工所在地的物业管理部门的施工安全、消防条例等所有相关规定。
四、乙方应在工程完工后提供竣工图纸,设备、材料的质量证明和相关管理资料,否则甲方有权拒绝验收。
五、未经甲方书面同意,乙方不得将工程对外发包、转包,否则视为乙方违约。
六、乙方在施工过程中,发生施工事故、火灾、环境污染等相关事宜而造成的经济损失由乙方自行承担,与甲方无关。
七、施工完毕后,经第三方检验机构(上海慧济计量检测有限公司)验收并出具合格的检验报告,检测费用由甲方承担。
八、施工前,乙方应与施工所在地相关物业管理部门进行充分沟通。若施工所在地相关物业管理部门需要收取管理、施工、配合等一切费用,则相关费用由乙方承担,该费用已包含在合同约定工程总价范围内。
第六条 工程竣工验收
一、 工程竣工验收应以施工图纸、合同约定的施工内容、报价单、有关变更的书面文件、国家有关标准及规范为依倨。
二、工程全部竣工乙方提出书面验收申请,以便甲方及时组织验收。如工程质量及内容合格,双方交接。同时,乙方应向甲方移交全部有效技术档案,并负责现场培训甲方员工熟练掌握使用操作规范。如工程质量不合格,由乙方进行返修直至验收合格,由此造成的相关经济损失(如材料费、人工费、工期延误责任等相关损失)由乙方全部承担。 三、工程竣工后,乙方需在叁个日历日内完成工程调试,并经第三方检验机构(上海慧济计量检测有限公司)验收合格。若检验不合格,乙方应在叁个日历日内完成全部整改工作,并再次请第三方检验机构(上海慧济计量检测有限公司)检测。若仍未合格,则乙方应向支付甲方工程延误费,即每延误一天,需向甲方支付合同约定工程总造价的1%(即人民币 元整)。
第七条 其它
一、本合同一式肆份,甲乙双方各持贰份,具有同等法律效力,经双方法人代表签字、加盖公章后生效。
二、保修与维护:净化空调设备保修期为竣工后贰年,其余设备质保期为竣工后壹年,自开具竣工证明书之日起至次年度该日的零点结束。质保期内,乙方应于接获报修后 壹 至 叁 个工作日内到现场进行处理,并于 肆拾捌 小时内恢复正常运行。质保期外承包人提供终身有效的优质服务。
三、工程安装、调试及有关本工程的资料,由乙方负责记录、整理并提供给甲方。
甲方:__________________ 乙方:_________________
负责人:________________ 委托人:_______________
代表:__________________ 代表:_________________
签约时间:____________年____________月___________日